Contrato De Consorcio 1 Tacna (1)

CONTRATO DE CONSORCIO Conste por el presente documento, el Contrato de Consorcio que conforman las siguientes empresas: EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con RUC Nº 20519609470, domiciliada en Mza. 354 Lote 01 Asoc. 28 Agosto (Comité 15) Tacna – Tacna – Ciudad Nueva, debidamente representado por su Gerente Don Julio Mamani Paucara, Peruano, identificado con D.N.I. Nº 00502691, inscrito en la Partida electrónica Nº del Registro de Personas Jurídicas de Tacna; y de la otra parte el WILBER APAZA SARA, con RUC Nº 10105503836, con DNI Nº 10550383, con domicilio en Jr. Cristóbal De Peralta Norte Nº 110 – Of. 902 – Urb. Valle Hermoso De Monterrico – Santiago De Surco, con sujeción a las siguientes estipulaciones. Las partes en conjunto para el presente contrato se denominaran LOS CONSORCIADOS. El Contrato se celebra bajo los términos y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA.-

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA, para la prestación de la obra: A.M.C. Nº 160-2012MPT (PRIMERA CONVOCATORIA) para la ejecución de la obra, “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 344 NILDA REJAS CHAMBILLA “, del distrito de Ciudad Nueva Tacna. Por el monto de S/. 2255293.11 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTAICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTAITRES CON 11/100 NUEVOS SOLES) por el plazo de 210 dias calendarios. Para tal efecto las partes del consorcio acuerdan adoptar la denominación de CONSORCIO PACIFICO. CLAUSULA SEGUNDA.Para efectos de llevar a delante la ejecución de la OBRA, LOS CONSORCIADOS convienen en constituir un CONSORCIO TEMPORAL con la denominación de “CONSORCIO PACIFICO”, con domicilio legal en Mza. 354 lote 01 Asociacion 28 de Agosto (comité 15) Tacna –Tacna- ciudad nueva, así mismo podrá abrir oficinas en lugares que estime conveniente. CLAUSULA TERCERA.El porcentaje de participación de LOS CONSORCIADOS es el siguiente: A) ING. WILBER APAZA SARA B) EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L.

80 % 20 %

CLAUSULA CUARTA.La duración del CONSORCIO PACIFICO queda limitada al tiempo que demore la ejecución de LA OBRA hasta la Liquidación Técnica y Financiera ante LA ENTIDAD.

1

CLAUSULA QUINTA.LOS CONSORCIADOS cuentan con recursos Financieros, técnicos y económicos suficientes para ejecutar LA OBRA. Asimismo, que su participación en forma conjunta en el concurso en el que se hizo referencia en la primera cláusula, obedece al hecho de que la organización de las empresas se complementa, por el conocimiento del país y de su mercado de construcción, además de contar con equipo de construcción, capacidad administrativa y experiencia en este tipo de obras. CLAUSULA SEXTA.Las obligaciones de LOS CONSORCIADOS son las siguientes: 6.1 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L contables y la ejecución de LA OBRA.

será responsable de los aspectos financieros,

6.2 EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L será responsable de los aspectos técnicos y de la ejecución de LA OBRA, así mismo es responsable de proveer todos los recursos necesarios para un adecuado manejo técnico y adecuada ejecución de LA OBRA de conformidad de los términos de las bases de la Licitación y el Contrato Principal de LA OBRA. 6.3 LOS CONSORCIADOS acuerdan que cualquier contribución que requiera el contrato principal de obra será asumido por EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L a favor de CONSORCIO PACIFICO con recursos propios, sea en dinero, bienes o servicios, para el cumplimiento de las prestaciones que asumen y les será devueltas por CONSORCIO PACIFICO.

CLAUSULA SEPTIMA.REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FRENTE A LA ENTIDAD Y DOMICILIO LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal de CONSORCIO PACIFICO, al Sr. JULIO MAMANI PAUCARA identificado con DNI N°00502691 quien ejercerá la representación del Consorcio frente a LA ENTIDAD y terceros conforme a las facultades y restricciones contenidas en las cláusulas Décima Primera y Décima Segunda. EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L dentro del CONSORCIO PACIFICO, tiene como atribución y obligación la de encargarse: De las tareas administrativas y contables del CONSORCIO PACIFICO. Del cumplimiento de las obligaciones tributarias del CONSORCIO PACIFICO, debiendo reportar mensualmente el cumplimiento de dichas funciones a LOS CONSORCIADOS. Sin perjuicio del domicilio de CONSORCIO PACIFICO, el Representante Legal tiene la obligación de remitir una copia de todas las comunicaciones que sean remitidas y recibidas por EL CONSORCIO ante LA ENTIDAD o terceros, deberán ser puestas en conocimiento, tales como:

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Contrato de Obra Exp. Del Adelanto Directo Exp. De Adelanto de Materiales Valorizaciones mensuales Adicionales y Ampliaciones de plazo Pagos de Impuestos mensuales Cuadernos de Obra Exp. De Liquidación de Obra Acta de Recepción Otros documentos emitidos por la Entidad.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESPONSABILIDAD EL CONSORCIADO EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L declara que frente a LA ENTIDAD asumirá las responsabilidades técnicas, económicas y legales en forma solidaria y ser responsable en el cumplimiento del Contrato de Obra, sin perjuicio de Relación interna que entre ellas se establece más adelante. CLAUSULA NOVENA: DEL ALCANCE DEL CONTRATO LOS CONSORCIADOS acuerdan que los derechos y obligaciones derivadas de este Consorcio, no podrán ser modificados, cedidos, gravados o en forma alguna traspasados, a título oneroso o gratuito, en forma total o parcial. CLAUSULA DECIMA: FACULTADES DE CONTROL Cualquiera de LOS CONSORCIADOS, sin exclusión podrá solicitar, cada vez que lo crea conveniente, la realización de auditorías contables, asumiendo los gastos correspondientes. CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LOS APODERADOS Se designa como apoderado de EL CONSORCIO a efectos de actuar de conformidad al Régimen de Poderes, a la siguiente persona: Apoderado del Consorcio por acuerdo del CONSORCIO será el Sr. JULIO MAMANI PAUCARA, identificado con DNI Nº 00502691. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: DE LA FACULTAD DEL APODERADO

El apoderado designado en la cláusula décimo primera de este documento para que, a efectos de cumplir con el objeto del CONSORCIO, ejerzan las siguientes facultades: A. Facultades de Representación y Administrativas 1.

Representar al CONSORCIO PACIFICO ante personas naturales y jurídicas y autoridades y entidades administrativas, ya sea su competencia de carácter nacional, regional o municipal, incluyendo Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Policía Nacional del Perú, Aduanas, ESSALUD, Ministerios, Gobiernos Regionales, Municipalidades, u otras que se

3

creen; pudiendo dar inicio y tramite a todo tipo de procedimientos administrativos e inclusive a aquellos que deriven en judiciales o arbítrales. 2.

Imponer en representación de CONSORCIO PACIFICO toda clase de escritos y medios impugnatorios, tales como reclamación, apelación, revisión, pudiendo ofrecer y actuar los medios de prueba que estimen necesarios, con las mismas facultades transcritas en los literales siguientes, conforme a los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil Peruano.

3.

Suscribir la correspondencia del CONSORCIO PACIFICO a nivel nacional e internacional.

4.

Otorgar recibos y cancelaciones en representación del CONSORCIO PACIFICO.

5.

Representar en la forma más amplia al CONSORCIO PACIFICO, ante jueces, tribunales, autoridades, sean estas públicas o privadas, judiciales, administrativas, arbítrales o de cualquier orden, con las siguientes facultades: a.

Facultades Generales del Articulo 74 del Código Procesal Civil.- Las atribuciones y potestades generales que correspondan al representado, incluyendo la representación para todo el trámite de los procedimientos judiciales, para la ejecución de las sentencias y para el cobro de costos y costas, quedando legitimado para intervenir en todo proceso y realizar todos los actos del mismo.

b.

Facultades Especiales del Articulo 75 del Código Procesal Civil.- Podrá realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos y procesales, formular demandas, denuncias o recursos de cualquier índole, reconvenir, contestar demandas, denuncias y reconvenciones, desistir del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión y/o reconocerla, conciliar, prestar declaración de parte, transigir judicial y extrajudicialmente, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y retomarla. Podrá también solicitar todo tipo de medidas cautelares, para futura ejecución, anticipadas sobre el fondo, innovativas y de no innovar, así como otorgar todo tipo de contra cautela, incluso caución juratoria, fianza o garantía real en relación a estas. Podrá así mismo nombrar abogados patrocinantes para que ejerzan la representación técnica del artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 80 del Código Procesal Civil. Podrá cobrar o endosar certificados de consignación, participar en todo tipo de audiencias y diligencias judiciales e iniciar todo tipo de denuncias ante el Órgano de Control Interno del Poder Judicial.

Las facultades otorgadas son extensivas a toda clase de procedimientos, incluso arbítrales, laborales, administrativos, penales, coactivos, tributarios, municipales, policiales, etc. En los que se vea involucrado el CONSORCIO SAN MARTIN sin ninguna excepción o limitación.

B.

Facultades Laborales y Provisionales: 1.

Contratar personal, promoverlo, despedirlo, amonestarlo, suspenderlo, despedirlo y aplicarles sancionasen general, aceptar su renuncia, disponer y/o negociar condiciones de trabajo y modificarlas, señalar sus obligaciones, fijar sus remuneraciones, otorgar gratificaciones

4

extraordinarias y subsidios, según sea el caso: crear, asignar, modificar o eliminar puestos de trabajo; determinar todo lo relativo a las jornadas y horarios de trabajo, así como al día de descanso semanal obligatorio y a las vacaciones; aprobar el reglamento interno de trabajo y, en general, realizar todo tipo de actos en materia laboral, sin reserva ni limitación alguna, en el ejercicio de las facultades derivadas de lo señalado en el presente numeral.

C.

2.

Suscribir o delegar la suscripción de planillas, boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.

3.

Extender y otorgar todo tipo de certificados y constancias a favor de los trabajadores; extender y suscribir todo tipo de cartas y/o comunicaciones sobre cualquier materia vinculada con el ámbito laboral, así como emitir y/o suscribir toda clase de documentos vinculados a aspectos de naturaleza laboral sean estos públicos y/o privados.

4.

Iniciar o contestar todo tipo de reclamaciones ante los órganos competentes de la administración pública, incluido el Seguro Social de Salud (ESSALUD), pudiendo pagar todo tipo de tributos, multas y recargos determinados por las autoridades tributarias o reclamar y apelar de ellos, solicitando y cobrando las cantidades cuya devolución fuera ordenada.

5.

Representar al CONSORCIO PACIFICO cuando se trate de asuntos laborales, de prevención y seguridad social, con las más amplias facultades de gestión y representación ante las autoridades políticas, policiales, de seguridad social, Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y de trabajo tanto administrativo como judicial.

6.

Asumir, en forma general, la representación en los procedimientos de inspección a quien se refiere la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, Decreto Legislativo Nº 910, así como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y sustitutorias, en todo o en parte, estando plenamente facultado par intervenir en las distintas etapas de dichos procedimientos, interponer recursos, impugnar resoluciones y practicar los demás actos vinculados a tales procedimientos.

7.

Participar en procedimientos de negociación colectiva con 105 trabajadores, firmar el respectivo convenio pudiendo presentarlos ante las autoridades y entidades correspondientes, colectivo, las actas y demás documentos que correspondan, sean públicos o privados, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo 010-2003-TR, así como sus normas complementarias, modificatorias, reglamentarias y/o sustitutorias, en todo o en parte.

Facultades Contractuales 1.

Negociar, celebrar, suscribir, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos contratos: a.

Trabajo a plazo determinado e indeterminado.

b.

Compraventa de bienes muebles.

c.

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

los siguientes

5

d.

Prestación de Servicios en general que incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato de depósito y el secuestro.

e.

Contratos preparatorios y subcontratos, incluyendo de opción, siempre de bienes muebles, seguros.

f.

Comisión mercantil, concesión privada y pública, construcción, publicidad, transporte, distribución.

2.

Solicitar y aceptar presupuestos de proveedores de bienes y servicios. Para ello, podrá emitir las órdenes de compra, suscribir los contratos de suministro, prestación de servicios o el contrato respectivo, así como la demás documentación correspondiente.

3.

Para suscribir el contrato con LA ENTIDAD, se faculta al Sr. JULIO MAMANI PAUCARA de acuerdo a lo indicado en la promesa de Consorcio.

D. Facultades Bancaria y Caratulares LOS CONSORCIADOS, acuerdan otorgar al Sr. JULIO MAMANI PAUCARA las facultades que se detallan a continuación y que las ejercerá a sola firma: 1.

Celebrar, suscribir, modificar o resolver contratos financieros y bancarios de todo tipo.

2.

Abrir, mover y cerrar todo tipo de cuentas en instituciones bancarias y financieras, en moneda nacional o extranjera.

3.

Depositar y retirar fondos de todo tipo de instituciones bancarias y financieras.

4.

Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, dar en garantía y protestar cheques, letras de cambio, pagares, facturas, conformadas, avales, cartas de crédito y cualquier otro documento comercial y titulo valor, con o sin garantías y sobregiros.

5.

Descontar, protestar y cobrar letras, letras hipotecarias, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia.

6.

Solicitar y contratar cartas fianzas en moneda nacional o extranjera.

7.

Solicitar y acordar créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crédito documentario.

8.

Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de depósitos o depósitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depósitos, warrants, y demás documentos análogos.

9.

Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, depositar valores y retirar su contenido.

10. Depositar, retirar, comprar y vender valores. 11. Contratar pólizas y prestar aval.

6

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONTABILIDAD LOS CONSORCIADOS convienen de común acuerdo, que teniendo en cuenta que el plazo programado para la ejecución de la Obra a que se refiere la cláusula primera y en consecuencia el plazo de duración del presente contrato es menor de un año, la contabilidad referida a la ejecución de la obra será llevada por la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L , así como la facturación por la ejecución de LA OBRA y los cobros respectivos. La Contabilidad se llevara utilizando el sistema de control manual y será encargada a un contador publico colegiado que será determinado por el Comité de Dirección. El costo de dicho sistema y dicho contador será pagado por EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L , por lo tanto la facturación y cobro se hará como EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Vencido el plazo de vigencia del Consorcio, se procederá a su liquidación, confeccionando el Balance Final en el que se señalara la utilidad o perdida en LA OBRA, el monto resultante será a favor o a cargo de la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L ., respectivamente , el Balance Final y los Balances Periódicos serán elaborados por EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ARBITRAJE La solución de que cualquier desavenencia o controversia que pudiera derivarse del presente contrato, incluidas la de su nulidad o invalidez, será resuelta en lo posible por las partes de manera amigable. En el supuesto caso que no se haya podido solucionar la controversia planteada entre las partes mediante la aplicación de los mecanismos de resolución amigable de controversia que estas establezcan, cualquiera de ellas tendrá el derecho de solicitar arbitraje para resolver dicha controversia. A tal efecto, las Partes acuerdan someterse a arbitraje de derecho, ante un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, y sometido a la administración del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, sometiéndose a sus respectivos reglamentos. El laudo que emita el tribunal será dictado en Derecho, en instancia única e inapelable, y será plenamente obligatorio para las Partes desde la fecha de notificación. En todo momento el idioma aplicable será el español. El laudo que se emita con arreglo a la presente clausula dispondrá sobre la asunción de los costos referentes al arbitraje.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Este contrato se celebra de buena Fe, con amplias facultades mentales de sus otorgantes y sin medir coacción o amenaza alguna que pueda invalidarlo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES.

17.1

CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO: LOS CONSORCIADOS incurrirán en incumplimiento si, por cualquier causa:

7

17.1.1

No cumplen con realizar las actividades y/o aportes a que se encuentran obligados de Conformidad a lo establecido en este contrato.

17.1.2. No ha obtenido y presentado dentro de los plazos estipulados por LA ENTIDAD todas las Garantías que le corresponden requeridas para la ejecución de LA OBRA 17.1.3

17.2

Es objeto de embargos u otro tipo de medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial Cualquier entidad administrativa, sobre los bienes y/o recursos destinados a la ejecución LA OBRA generándose efectos adversos para el cumplimiento de las obligaciones de LOS CONSORCIADOS y no ha tomado oportunamente las medidas del caso destinadas a eliminar tales efectos, en la forma y plazo razonable fijado para tal efecto por LOS CONSORCIADOS no incursos en la causal de incumplimiento.

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO: 17.2.1

EL CONSORCIADO que incumplió no tendrá derecho a percibir cualquier distribución de compensaciones, resultados, utilidades y/o pagos del CONSORCIO mientras se encuentre incursa en la causal de incumplimiento, sin perjuicio de tener que responder por los daños y perjuicio causados a los otros CONSORCIADOS, derivados de dichos incumplimientos.

17.2.2

Las compensaciones, créditos y beneficios que pudiesen corresponderle al CONSORCIADO que incumplió, serán retenidas hasta la liquidación del CONSORCIO PACIFICO, a fin de que con estas sumas se paguen los mayores costos y gastos, así como cualesquiera daños y perjuicios que el incumplimiento le hubiere ocasionado a los otros CONSORCIADOS no incursos en la causal de incumplimiento. EL CONSORCIO se encuentra expresamente facultado a retener sin interese y sin responsabilidades cualquier monto pendiente de pago a favor de la parte separada hasta la liquidación final de las OBRAS. 22.2.3 En cuanto a las perdidas y responsabilidades asumidas con LA ENTIDAD y los acreedores del CONSORCIO PACIFICO, la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L asume el cumplimiento de dichas obligaciones, sin que su incumplimiento lo libere de dichas responsabilidades. 22.2.4 Sin perjuicio de lo pactado en los supuestos especiales de incumplimiento contenidos en la presente clausula. la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L declara que se encuentran también obligadas a cumplir todas las otras obligaciones que se derivan del presente contrato, del Contrato de Servicio y en General de cualquier otro contrato celebrado entre ellas. 17.2.5 La Parte que, en razón de su responsabilidad solidaria, cumpla la obligación de la otra, tendrá el derecho de cobrar de esta los valores referentes a los gastos, perdidas y daños, sin perjuicio de subrogarse en el respectivo derecho de crédito, de ser el caso. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se comprometen a guardar reserva y absoluta confidencialidad toda la información técnica, financiera y/o comercial de las demás Partes cuyo conocimiento hayan adquirido con motivo de la ejecución del presente contrato y del Contrato de Servicio y no harán uso, de dicha información para fines no incluidos en el alcance del presente Contrato sin consentimiento por escrito de la Parte que haya facilitado dicha información.

8

CLAUSULA DECIMA NOVENA: DEL ALCANCE DE LAS MODICFICACIONES: LOS CONSORCIADOS dejan expresa constancia que los acuerdos adoptados por el presente documento, que la EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONTRATISTA JULIMAN E.I.R.L. asume la responsabilidad solidaria frente a LA ENTIDAD por la ejecución de la Obra y las obligaciones asumidas en el presente Contrato de consorcio.

Agregue UD., Señor Notarios, las cláusulas de Ley.

Suscrito en Lima, a los 28 días de mes de Enero del 2013, en dos ejemplares del mismo valor.

……………………………………………………….. EMPRESA CONTRUCTORA JULIMAN EIRL

…………………………………………………….. WILBER APAZA SARA

9