Examen Osce

EXAMEN NÍVEL INTERMÉDIO APELLIDOS Y NOMBRES:__________________________________________________ 1.

El Registro Nacional de Proveedores cuenta con los siguientes registros: a) Proveedores de bienes, servicios, ejecutores de obras, consultores de obras e inhabilitados para contratar con el Estado. b) Proveedores de bienes, servicios en general, consultorías en general, consultores de obras y ejecutores de obra. c) Proveedores de bienes, servicios, ejecutores de obras y consultores de obras. d) Proveedores de bienes, servicios, consultores de obras, ejecutores de obra y árbitros.

2.

“La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna”; corresponde al principio de: a) Transparencia b) Honestidad y veracidad c) Moralidad d) Integridad

3.

Están sujetos a supervisión del OSCE uno de los siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado: a) b)

c) d)

4.

Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al valor referencial: a) b) c) d)

5.

El valor referencial debe incluir todos los conceptos aplicables que incidan en el valor de los bienes y servicios a contratar. El valor referencial para obras se encuentra establecido en el presupuesto de obra. El valor referencial para una consultoría de obra debe estar suscrito por los consultores y/o servidores que participan en la elaboración, evaluación y/o aprobación. Para la contratación de obras el área usuaria proporciona los componentes o rubros necesarios para la estructura del presupuesto de obra, el mismo que permite al OEC determinar el valor referencial de la obra.

Marque la afirmación INCORRECTA. Respecto al Comité de selección: a) b) c) d)

e) 6.

Los contratos de locación de servicios celebrados con los presidentes de directorios, que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o Empresas del Estado. Las contrataciones que realice el Estado Peruano con otro Estado, siempre que ese Estado brinde los bienes, servicios u obras a través de sus organismos, dependencias o empresas de propiedad estatal La contratación de servicios públicos, siempre que exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

El titular de la Entidad designa por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité de Selección, la designación es notificada solo a los miembros titulares. Los miembros titulares pueden ser reemplazados por el suplente. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. El comité de selección se encuentra obligado a comunicar a la autoridad competente sobre cualquier acto de corrupción de la función pública del que tuviera conocimiento durante el desempeño del encargo. Los miembros del comité de selección no pueden renunciar al encargo encomendado.

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las siguientes personas naturales: a) b)

Los Ministros y Viceministros, y en el ámbito nacional, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Los Gobernadores Regionales, Vicegobernadores y los Consejeros de los Gobiernos Regionales, y en el ámbito nacional, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo.

c) d)

7.

Los Directores de las empresas del Estado, el impedimento aplica para todas las empresas que pertenecen al FONAFE, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. El cónyuge o conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad de un Congresista de la Republica.

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las siguientes personas jurídicas: a) b) c) d)

Las personas jurídicas en las que los impedidos tengan o hayan tenido más del 30% de participación, dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. En diferentes procedimientos de selección las personas jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico. Las personas jurídicas cuyos representantes legales sea un viceministro, se encuentra impedida de contratar en cualquier Entidad del Estado. Las personas jurídicas en las que los impedidos tengan o hayan tenido más del 5% de participación, dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria.

8.

Marque la afirmación CORRECTA. Respecto a los procedimientos de selección: a) Los procedimientos de selección son: Licitación Pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, catálogo electrónico de acuerdo marco, selección de consultores individuales y comparación de precios. b) Para la contratación de bienes, servicios en general, consultorías y obras, la Entidad puede utilizar procedimientos de selección o métodos especiales de contratación. c) La determinación del procedimiento de selección se realiza en atención al objeto de la contratación, la cuantía del valor referencial, y las demás condiciones para su empleo previstos en la Ley y el Reglamento. d) En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones de distinta naturaleza, el valor referencial se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual de la contratación.

9.

Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al Concurso Público de Consultorías: a) La etapa de otorgamiento de la buena pro se realiza en acto público. b) En la etapa de presentación de ofertas se presentan se presenta un (1) solo sobre que contiene la oferta, dentro de la cual se encuentra el precio. c) La respuesta a las consultas y observaciones debe ser registrada en el SEACE en un plazo no mayor de siete (7) días después de haber finalizado el plazo para su presentación. d) La presentación de ofertas se debe realizar en un plazo de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la integración de bases.

10. Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al procedimiento de selección de consultores individuales: a) Las consultorías de obras se pueden realizar mediante selección de consultores individuales cuando el monto es igual o menor a S/ 40,000.00. b) La selección de consultores individuales contempla las siguientes etapas; Convocatoria, registro de participantes, recepción de expresiones de interés, calificación y evaluación y otorgamiento de la buena pro. c) Los participantes deben presentar sus expresiones de interés dentro del plazo previsto en la solicitud de expresión de interés, el cual puede ser máximo de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente del registro de participantes. d) El comité de selección califica las expresiones de interés, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles de vencido en plazo para su recepción, consignando el resultado en acta debidamente motivada, la que se publica en el SEACE, conjuntamente con el cronograma de entrevistas personales para la evaluación. 11. Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al rechazo de ofertas: a) En el caso de la contratación de bienes, servicios y obras, el comité de selección puede solicitar al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, así como contar con información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. b) El Comité de Selección o el Órgano Encargado de las Contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta en la etapa de calificación, decisión que debe ser fundamentada. c) En el caso de consultoría de obras, ejecución de obras y modalidad mixta, se rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del 10%. Asimismo, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo en un veinte por ciento (20%) del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el valor referencial. d) De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o juez de paz mantener en custodia la oferta económica hasta el

consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas el postor desista de impugnar. 12. Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al consentimiento de la buena pro: a) En caso que se haya calificado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. b) El consentimiento del otorgamiento de la buena pro debe ser publicado en el SEACE al día siguiente de producido. c) Una vez registrado el consentimiento de la buena pro, el comité de selección remite el Expediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato. d) Consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la propuesta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato. 13. Los contratos regulados por la norma de contrataciones incluyen necesariamente y bajo responsabilidad las cláusulas referidas a: a) Cláusula de Penalidades, cláusula de Garantías y de Solución de Controversias. b) Cláusula de Garantías, cláusula de Arbitrajes y conciliaciones y cláusula de resolución de Contrato por incumplimiento justificado. c) Cláusula de Garantías, cláusula de Solución de Controversias y cláusula de resolución de Contrato por incumplimiento injustificado. d) Cláusula de Garantías, cláusula Anticorrupción, cláusula de Solución de Controversias y Cláusula de resolución de contrato por incumplimiento injustificado. 14. No se otorga garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en el siguiente caso: a) Contratos de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean iguales o menores a S/ 100,000.00. b) Contratos de bienes y servicios, distintos a consultorías de obras, derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados supere los S/ 100,000.00. c) Contratos derivados de procedimientos de selección realizados por compras corporativas, cuando el monto del contrato a suscribir por la Entidad participante no supere S/ 100,000.00. d) Las contrataciones complementarias de bienes, servicios y obras, celebrados bajo los alcances del artículo 150, cuyos montos sean iguales o menores a S/ 100,000.00. 15. Marque la afirmación CORRECTA. Respecto al perfeccionamiento del contrato: a) El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, siempre que el monto del contrato no supere los cien mil Soles (S/ 100 000,00). b) En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra o de servicios, cuando el monto del contrato del ítem no supere los cien mil Soles (S/ 100 000,00). c) Tratándose de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y comparación de precios, el contrato se puede perfeccionar mediante la recepción de la orden de compra o de servicios. d) Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de selección se ha incurrido en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo previsto en el numeral 40.5 del artículo 40 de la Ley. 16. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante: a) Conciliación, junta de resolución de disputas, arbitraje institucional o arbitraje ad hoc, según el acuerdo de las partes. b) Conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes. c) Conciliación, arbitraje ad hoc, arbitraje institucional o junta de resolución de disputas, según el acuerdo de las partes. d) Conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje de derecho, según el acuerdo de las partes. 17. Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio considerando criterios de:

a)

b)

c) d)

Costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Costo-beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos del proceso arbitral, y la conveniencia de resolver la controversia a, través de la conciliación, pero no la expectativa de éxito de seguir el arbitraje. Costo-beneficio y ponderando los costos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, pero, no la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. La expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y la conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación, pero no el costo-beneficio y ponderando los costos del proceso arbitral

18. El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que el contratista notifique a la Entidad quien es el inspector o el supervisor, según corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega del total de los documentos que acreditan la propiedad del terreno donde se ejecuta la obra; c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado de oficio, en el caso de haberse identificado errores u omisiones. 19. Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos; marque la respuesta incorrecta. a) El residente de obra debe contar con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. b) Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, estando facultado a pactar modificaciones al contrato. c) El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente numeral. d) En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos del procedimiento de selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar. 20. En el caso de obras, para determinar la oferta con mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: a) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, el comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y otorga a las demás ofertas puntajes, según la fórmula del numeral 54.6 del artículo 54 del reglamento. b) En el supuesto de que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor orden de prelación aquella oferta más cercana por encima del promedio. En caso de empate en puntaje y en oferta económica, el orden de prelación se determina por el monto de la oferta más baja. c) Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en el Expediente Técnico de Obra. La evaluación del precio se sujeta a la aplicación de la fórmula prevista en el numeral 54.6 del artículo 54 del reglamento. d) Cuando la evaluación del precio sea el único factor, el comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia, y otorga a las demás ofertas puntajes, según la fórmula del numeral 54.6 del artículo 54 del reglamento. 21. Tratándose de un concurso público para la contratación del “servicio de mantenimiento preventivo de la flota vehicular”, la secuencia correcta es la siguiente: a) Admisión de ofertas, evaluación de ofertas, apertura de sobre económico, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. b) Admisión de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, apertura de sobre económico y otorgamiento de la buena pro. c) Admisión de ofertas, calificación de ofertas, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena prod) Admisión de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro. e) Admisión de ofertas, apertura de sobre técnico, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, apertura de sobre económico y otorgamiento de la buena pro 22. La municipalidad de la alegría necesita comprar un tractor oruga cuyo valor de mercado es S/. 150 000 (ciento cincuenta mil con 00/100 soles); sin embargo, la Entidad solo cuenta con S/. 100 000 (cien mil con 00/100 soles) de presupuesto. En relación con ello, marque la alternativa correcta: a) Ninguna de las anteriores.

b) c) d) e)

Debe contarse con certificación presupuestaria por el monto del valor estimado previamente a la convocatoria del proceso. Debe tramitar la certificación presupuestal por el monto S/. 100 000 (cien mil con 00/100 soles). Es posible convocar el proceso sin certificación presupuestal, debiendo realizar los trámites para su obtención solo una vez conocido el monto ofertado por el ganador de la buena pro. No es necesario contar con certificación de crédito presupuestario por el monto correspondiente al valor estimado para convocar el proceso.

23. El Gobierno Regional de los palitos convoco en el año 2016 un Concurso Publico N° 5-2016/GRP para la contratación del servicio de limpieza, proceso que fue adjudicado a la empresa “siempre limpio” en febrero del 2016 por el monto de S/ 100 000, cuyo plazo de ejecución contractual inicio el 1 de marzo del 2016 y culmino el 2 de marzo del 2017. En tanto la Entidad detecto que se han generado diversas postergaciones en las etapas del procedimiento de selección convocado para contratar el servicio de limpieza correspondiente al periodo 2017-2018, decidió suscribir un contrato complementario con la empresa “somos limpios” en julio del 2018 por un monto S/. 50 000. ¿Cuál de los siguientes elementos inválida el contrato complementario?: a) Solo la oportunidad en la que fue suscrito el contrato. b) Solo la empresa con la cual la Entidad suscribió el contrato complementario y el monto del contrato original. c) El tipo de servicio contratado. d) a y b e) a, b y c 24. En cuanto a la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC), establezca la secuencia correcta: a) 1. Definición de requerimiento y elaboración de cuadro de necesidades, 2. Consolidación y valorización en el cuadro de necesidades y elaboración del PAC, 3. Aprobación del PIA y ajuste del proyecto del PAC, 4. Publicación del PAC en el SEACE. b) 1. Definición de requerimiento y elaboración de cuadro de necesidades, 2 Aprobación del PIA y ajuste del proyecto del PAC, 3. Consolidación y valorización en el cuadro de necesidades y elaboración del PAC, 4. Publicación del PAC en el SEACE. c) 1. Aprobación del PIA y ajuste del proyecto del PAC, 2. Definición de requerimiento y elaboración de cuadro de necesidades, 3. Consolidación y valorización en el cuadro de necesidades y elaboración del PAC, 4. Publicación del PAC en el SEACE d) El orden puede variar de acuerdo a cada Entidad. e) 1. Consolidación y valorización en el cuadro de necesidades y elaboración del PAC, 2. Definición de requerimiento y elaboración de cuadro de necesidades, 3. Aprobación del PIA y ajustes del proyecto del PAC, 4. Publicación del PAC en el SEACE. 25. Luis Mantilla, fue vocal de la Corte Superior de Lima hasta diciembre de 2016 y se encuentra casado con Mariela Romaña, gerente general de la empresa de limpieza “blancos seguros”. Mariela, en julio de 2016 vendió las acciones que tenía en la empresa “ácaros free”, la cual fue sancionada a finales de setiembre de 2016 con inhabilitación temporal por incumplimiento del contrato que suscribió con la Municipalidad de Yayito. A principios de setiembre de 2016 el Gobierno Regional de Tumbes convoco el CP N° 001-2016/GRT para contratar el servicio de limpieza. En cuanto a los impedimentos previstos en el artículo 11 de la Ley, marque la alternativa correcta: a) A la fecha de la convocatoria del CP N° 001-2016/GRT ninguna de las empresas y personas naturales mencionadas cuenta impedimento para ser participante, postor y/o contratista. b) Ninguna de las anteriores. c) En caso la empresa “blancos seguros” haya presentado una oferta en el CP N° 001-2016/GRT, aquella debió considerando como no presentada. d) Luis Mantilla no puede ser participante, postor y/o contratista en ningún proceso de selección. e) Solo la empresa “ácaros free” se encuentra impedida de ser participante, postor y/o contratista en el CP N° 001-2016/GRT. 26. La Entidad convoco un proceso de selección para la adquisición de ventiladores. Se adjudicó la Buena Pro a la empresa “Aire Puro” por el monto de S/. 200 000.00, suscribiéndose el contrato por dicho monto, con un plazo de entrega de 5 días, contados desde la suscripción del contrato. Vencido el plazo de entrega, al Entidad verifica que el contratista no ha cumplido con entregar los bienes. Al décimo día, contado desde la suscripción del contrato, el contratista entrega los bienes, que son recibidos por la Entidad. En atención a los daños señalados, marque la alternativa correcta: a) La penalidad máxima aplicable es S/. 20 000 b) Todas son correctas. c) La penalidad diaria aplicable al caso es de S/. 10 000 d) A partir del segundo día de atraso la Entidad podría resolver el contrato e) Para calcular la penalidad diaria debe considerarse el monto adjudicado (S/. 200 000.00)

27. ¿Cuál de los siguientes supuestos no contiene un impedimento absoluto? a) Ninguna de las anteriores b) La empresa donde el padre de un director del Banco Central de Reserva es apoderado. c) El nieto de un Vocal de la corte superior d) La empresa donde el Contralor General de la Republica tiene ocho por ciento (8%) de acciones e) El hermano de un congresista. 28. El gobierno Regional de Tortuguitas necesita adquirir víveres para sus programas sociales por un monto equivalente a S/. 31 000 (treinta y un mil soles). En atención a ello, le consulta a usted que procedimiento de selección debe utilizarse y quién debe encontrarse a cargo del procedimiento de selección: a) Una Adjudicación Simplificada – Comité de Selección b) Una Adjudicación Simplificada – El Órgano encargado de las contrataciones c) Ninguna de las anteriores d) Comparación de precios – El órgano encargado de las contrataciones e) Contratación Directa – El órgano encargado de las contrataciones 29. Respecto del fraccionamiento, marcar la opción incorrecta: a) Las Entidades no pueden evadir el cumplimiento de trazados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública a través del fraccionamiento. b) No se considera fraccionamiento cuando se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal, debido a que en su oportunidad no se contaba con los recursos disponibles suficientes para realizar la contratación completa. c) Los responsables por el incumplimiento de la prohibición de fraccionar son e área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones y/u otras dependencias cuya función está relacionada con correcta planificación de recursos, según lo que se determine a partir del deslinde de responsabilidad correspondiente. d) No se configura el fraccionamiento cuando surja una necesidad imprevisible adicional a la programada que amerite realizar la contratación. e) La contratación a través de los Catálogos Electrónicos de los Acuerdos Marcos no se considera fraccionamiento, salvo que se efectúen en más de tres (3) oportunidades a lo largo del mismo ejercicio presupuestal. 30. La municipalidad de Yayito recurre a usted como especialista en Contrataciones con el Estado para que le proporcione algunos alcances sobre las diferencias entre valor referencial y valor estimado. Sobre el particular, marque la alternativa incorrecta: a) El valor estimado es aplicable para bienes, servicios y consultoría en general. b) El valor referencial tiene límite mínimos y máximos. c) El valor estimado no se registra en las bases d) Solo en el caso de los procesos de bienes y servicios, la sumatoria de todos los ítems da como resultado el valor estimado del proceso. e) El valor referencial es aplicable para obras y consultorías de obras. 31. La Municipalidad de Tortuguitas suscribió contrato con la empresa “los pescadores” para la adquisición de 3 toneladas de harina de pescado, pactando un plazo de entrega de 20 días a partir del 1 de abril del 2016. El 15 de marzo, la Empresa solicita una ampliación de plazo por diez (10) días alegando que dado que el fenómeno del niño había ocasionado una migración de los peces, lo cual habría generado un impacto en la pesca. Teniendo en cuenta los hechos expuestos, marque la alternativa correcta: a) Basta que el contratista alegue el hecho generador del retraso para que la Entidad otorgue la ampliación de plazo. b) La Entidad debe probar documentalmente que el fenómeno del niño no ha tenido un impacto en la pesca para denegar la solicitud de ampliación de plazo. c) Los reportajes periodísticos y las estadísticas que proporcione el Ministerio de la Producción y FONDEPES sustentarían el retraso por parte del contratista. d) En tanto se trata de un fenómeno conocido, no sería necesario presentar sustento alguno para solicitar la ampliación de plazo. e) e. a y d son correctas 32. La Municipalidad de Ventanilla necesita convocar un proceso de selección para contratar la ejecución de una obra vial y, de acuerdo al expediente técnico, considera que corresponde aplicar el sistema de suma alzada a la contratación. Al respecto, marque la alternativa correcta: Seleccione una: a) Si en el expediente técnico se señala que todas las magnitudes y cantidades se encuentran totalmente definidas, la obra materia de consulta debe contratarse bajo el sistema de suma alzada. b) En atención a la naturaleza de la obra, debe ejecutarse bajo el sistema de precios unitarios. c) El estableces el tipo de proceso corresponde exclusivamente a temas presupuestarios.

d) e)

Por la naturaleza del proceso, es recomendable convocarlo bajo el sistema mixto. e. c y d son correctas.

33. Respecto al Plan Anual de Contrataciones marque la alternativa incorrecta: a) Se encuentra vinculado con el sistema de presupuesto y sistema de planificación. b) Es una herramienta de gestión logística. c) Se registran en el PAC exclusivamente las contrataciones que realizan las Entidades bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones públicas. d) Integra todas las contrataciones de la Entidad por el PIA y el valor estimado. e) Para su formulación se requiere que las áreas usuarias remitan el cuadro de necesidades adjuntando las especificaciones técnicas y términos de referencia. 34. La Entidad contrato con la empresa “siempre limpio” el servicio de limpieza diaria de sus instalaciones, pactando el pago mensual del S/. 50 000 (cincuenta mil soles), contrato cuyo plazo de ejecución inicio el 1 de marzo del 2015 y culmino el 31 de enero del 2016. El último mes de ejecución contractual, la entidad verifica que recién el día 5 de enero de 2016, el contratista inicio las labores de limpieza previstas en el contrato. En atención a los datos señalados marque la alternativa correcta: a) No corresponde aplicar penalidad porque finalmente el contratista ejecuto las prestaciones a su cargo. b) La penalidad diario es 416.67 c) La penalidad total aplicable es de S/ 15 000 (quince mil soles) d) Para calcular la penalidad diaria debe considerarse el plazo total del contrato. e) e. c y d son correctas 35. El Gobierno Regional de Tacna convocó en el 2016, la Licitación Pública N° 2-2016 para contratar el servicio de vigilancia; sin embargo, aquel proceso fue cancelado debido a un recorte presupuestario el 1 de febrero de 2016; sin embargo, en tanto el contrato de vigilancia suscrito con los “halcones galácticos” el año 2015 culminó el 1 de enero del 2016, la Entidad a finales de mayo suscribió un contrato complementario con dicha empresa con la esperanza de conseguir un presupuesto complementario. Considerando los datos señalados, marque la respuesta correcta: a) El plazo máximo del contrato complementario es de tres (3) meses. b) El contrato complementario procede, pues fue suscrito con el mismo contratista. c) Al no existir un proceso de selección en curso, no procede el contrato complementario. d) Es válido suscribir el contrato complementario, pues no han transcurrido más de seis (6) desde que culmino el plazo de ejecución contractual del contrato original. e) e. b y d son correctas. 36. En enero del 2016 el Ministerio de la Alegría convocó la Licitación Pública N° 1-2016 para contratar los servicios de limpieza de su local institucional; sin embargo, aquel proceso fue declarado desierto, convocándose en julio de 2016 la Adjudicación Simplificada N° 3-2016/MA. Ante los hechos expuestos marque la alternativa correcta: a) A diferencia de la Licitación Pública, la Adjudicación Simplificada cuenta con una única etapa para formular consultas y observaciones. b) Al tratarse de una adjudicación simplificada que deriva de una Licitación Pública, las consultas y/u observaciones pueden ser elevadas al OSCE. c) Una vez declarada desierta el área usuaria tiene que efectuar un informe sobre las causas que generaron el desierto. d) d. a y b son correctas. e) Ninguna de las anteriores. 37. Marco Gonzales está casado con Patricia Salvatierra y es contador de la Municipalidad de Buen vivir desde agosto de 2016 y, de acuerdo a Reglamento de organizaciones y Funciones de dicha institución, es competente para autorizar los pagos derivados de los contratados suscritos por la Entidad para contratar bienes, servicios u obras. La Municipalidad del buen vivir convocó la LP N° 1-2015/MDBV para el suministro de “Alimentos para el Programa de Vaso de Leche” por un periodo de doce (12) meses, cuya buena pro fue adjudicada en enero del 2016 a “Alimentos nutricionales”, empresa en la cual Juan Salvatierra (hermano de Patricia Salvatierra) es gerente general. El contrato fue suscrito el mismo mes. Encontrándonos en el noveno mes de ejecución contractual, la Municipalidad de Consulta si, de acuerdo a los hechos descritos, se ha configurado algún impedimento previsto en el artículo 11 de la Ley. Solo el particular, marque la respuesta correcta: a) Marco Gonzales es un funcionario de la Municipalidad del Buen vivir; por lo tanto, la empresa “Alimentos nutricionales” se encuentra impedida para ejecutar el contrato derivado de la LP N° 12015/MDBV.

b)

c) d) e)

Juan Salvatierra no se encuentre impedido para contratar con la Municipalidad del Buen vivir porque en relación con Marco Gonzales, se encuentra fuera del grado de afinidad previsto en la normativa. No se advierte ningún impedimento para la empresa “alimentos nutricionales” ejecute el contrato derivado de la LP N° 1-2015/MDBV. La empresa “Alimentos nutricionales” solo se encontraría impedida a contratar con el Estado si existiera un grado de consanguinidad entre Marco y Juan. e. b y c son correctas.

38. El Ministerio de del Mar necesita contratar la elaboración de una factibilidad, cuyo valor de mercado es de S/. 90 000 (noventa mil soles). A efectos de realizar la referida contratación acude a usted para que brinde asesoría respecto del procedimiento de selección aplicable. Estando a ello, marque la alternativa correcta: a) Solo resultaría aplicable un concurso público. b) En caso de utilizar el método de selección de consultores individuales el postor puede presentar una oferta económica por un monto igual o menos de S/. 900 000 (noventa mil soles). c) Podría contratarse a través de comparación de precios o selección de consultores individuales. d) Ninguna de las anteriores. e) Podría contratar el servicio a través de una selección de consultores individuales, siempre que el contratista sea una persona jurídica o natural que no necesite más de dos (2) profesionales para ejecutar el servicio. 39. ¿Cuál de las siguientes sanciones se pueden aplicar al servidor público que transgrede los principios éticos de la función pública y que mantiene vínculo laboral en la Entidad Pública? Señale la alternativa correcta. a) Amonestación y suspensión temporal sin goce de remuneraciones, hasta por un año. b) Amonestación, suspensión temporal sin goce de remuneraciones hasta por un año, y multa. c) Suspensión temporal sin goce de remuneraciones hasta por un año, y multa. d) Amonestación y multa. 40. ¿Cuáles de los elementos del Plan Estratégico Institucional se define como el conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo que involucran el uso de recursos, y que cuentan con unidad de medida y meta física determinada? Señale la alternativa correcta. a) Las acciones estratégicas institucionales. b) La visión. c) La misión. d) Los objetivos estratégicos institucionales. 41. En una Licitación Pública convocada por una Municipalidad Provincial para la adquisición de armarios, se produce un empate en el puntaje total entre tres postores ¿Qué información debe registrar y publicar la Municipalidad en el SEACE? a) L a Municipalidad debe registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo que conste la razón social de los postores que empataron. b) La Municipalidad puede registrar y publicar el acta y el cuadro comparativo que conste la razón social de los postores que empataron. 42. ¿Cuál de los siguientes no es un deber ético de la función pública que todo servidor público debe tener en cuenta en su actuar? Señale la alternativa correcta. a) Justicia y equidad. b) Discreción. c) Responsabilidad. d) Uso adecuado de los bienes del Estado. 43. El _____________________se formula en función de los objetivos establecidos en el ______________________. y el ________________________. Complete los siguientes espacios en blanco. a) Plan Estratégico Institucional, plan estratégico de desarrollo nacional, presupuesto por resultados. b) Plan estratégico institucional, plan operativo institucional, presupuesto por resultados. c) Plan estratégico institucional, plan anual de contrataciones, presupuesto por resultados. d) Plan estratégico de desarrollo nacional, plan estratégico institucional, plan anual de contrataciones. 44.

Sobre la base de los objetivos establecidos en el ______________________ y en el __________________ se debe formular el _______________________. Seleccione la alternativa correcta.

a) b) c) d)

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico Institucional, Presupuesto por Resultados. Plan Estratégico Institucional, Presupuestos por Resultados, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico Institucional. Presupuesto por Resultados, Plan Anual de Contrataciones, Plan Estratégico Institucional.

45. Respecto de la responsabilidad del funcionario público, marque la respuesta correcta: a) Puede existir responsabilidad civil b) Puede tener responsabilidad penal c) Puede tener responsabilidad administrativa d) Todas las anteriores. 46. Respecto de la responsabilidad administrativa disciplinaria marque la respuesta correcta a) Las sanciones son impuestas en primera instancia por el Tribunal del SERVIR. b) Las sanciones son impuestas en segunda instancia por la propia entidad empleadora. c) La realiza la propia entidad y es distinta al control que realiza la Contraloría General de la República d) Ninguna de las anteriores 47. Sobre los principios de la potestad sancionadora disciplinaria, marque la alternativa incorrecta: a) Está regida por el principio de legalidad. b) Está regida por el principio de tipicidad. c) Está regida por el principio de razonabilidad. d) Está regida por el principio de presunción de mala fe. 48. Qué tipo de sanciones se puede imponer en un procedimiento sancionador disciplinario: a) Multas dinerarias. b) Privación de la libertad. c) Suspensión y/o destitución. d) Embargos. 49. Respecto de la prescripción de las infracciones de los funcionarios y servidores públicos, marque la respuesta incorrecta: a) Prescribe en el plazo de 3 años contados a partir de la comisión de la falta. b) Prescribe en el plazo de 1 años contados a partir de tomado conocimiento por la autoridad c) Prescribe en el plazo de 4 años de cometida la falta. d) Son imprescriptibles 50. Los requisitos de calificación tienen como finalidad: a) Determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. b) Mejorar el requerimiento. c) Determinar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas o términos de referencia. d) En los requisitos de calificación se asignan puntaje adicional a los factores de evaluación. 51. Señale usted la respuesta correcta: a) En el sistema de precios unitarios se debe conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. b) El sistema de esquema mixto de suma alzada y precios unitarios es aplicable solo para la consultorías en general y supervisión de obras. c) El sistema de suma alzada no aplica para la ejecución de obra. d) En el sistema en base a un honorario fijo y una comisión de Éxito, el honorario y la comisión pueden calcularse en base a porcentajes. 52. Son los funcionarios, dependencias y órganos encargados de los procesos de contratación de la Entidad: a) El Área Usuaria, el Órgano Encargado de las Contrataciones y los Comités Especiales que se designen. b) El Titular de la Entidad, el Área Usuaria, el Órgano encargado de las Contrataciones y los Comités de Selección que se designen. c) El Área Usuaria y el Órgano Encargado de las Contrataciones. d) Solo el Órgano encargado de las contrataciones es quien tiene las facultades de desarrollar los procesos de contratación de la Entidad, pero debe delegar su autoridad, según lo establece la Ley.

53. Respecto al Valor Referencial, indicar la respuesta correcta: a) Es facultad de la Entidad determinar un valor referencial, dependiendo el tipo de proceso de selección que convoque. b) El valor referencial es público visualizándose en el SEACE, en la ficha del procedimiento de selección, en virtud de los Principios de Publicidad y Transparencia. c) Lo determina el área usuaria conjuntamente con el requerimiento. d) La normativa vigente no regula la figura de “Valor Referencial”, pues corresponde a la Entidad determinar un Valor Referencial para todos los objetos contractuales. 54. Cuales pertenece(n) a los sistemas de contratación: a) Concurso oferta y Llave en mano b) A Suma Alzada y Tarifas c) Llave en mano d) Solo b) 55. En relación al valor referencial, señale la respuesta incorrecta: a) No puede ser superado por el monto de la oferta. b) Está prohibida su actualización. c) Puede ser actualizado en cualquier momento del procedimiento de selección. d) Todas son incorrectas. 56. ¿Cuáles son los factores de evaluación para concurso público de consultoría de obras? a) Capacidad Legal, Capacidad Técnica y Profesional y Experiencia del Postor. b) Precio, sostenibilidad ambiental y social, y capacitación del personal de la entidad. c) Metodología Propuesta, Calificación y Experiencia Personal Clave d) Metodología Propuesta, Calificación y experiencia Personal Clave y sostenibilidad social y ambiental. 57. Los procedimientos de selección que presentan en un (1) solo sobre son. a) Adjudicación simplificada para consultoría de obras b) Adjudicación simplificada para bienes y servicios c) Comparación de precios d) Concurso público para consultoría en general. 58. Para la contratación de bienes y servicios, el Comité de Selección debe estar conformado: a) Un miembro del órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria. b) Dos miembros del órgano encargado de las contrataciones y un miembro del área usuaria. c) Un miembro del órgano encargado de las contrataciones y por lo menos un miembro con conocimiento del objeto de contratación. d) Un miembro del órgano encargado de las contrataciones y dos miembros del área usuaria. 59. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo: a) Conflicto de intereses, caso fortuito o fuerza mayor, cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. b) Caso fortuito o fuerza mayor, cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. c) Cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. d) Ninguna de las anteriores 60. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo: a) Conflicto de intereses, caso fortuito o fuerza mayor, cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. b) Caso fortuito o fuerza mayor, cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. c) Cese en el servicio u otra razón justificada, debidamente motivada. d) Ninguna de las anteriores 61. Respecto al Quorum que debe existir para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes reglas: a) El quorum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente y los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes. b) El quorum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente y los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. Cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes.

c) El quorum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número no mayor a dos (2) de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se no procede su reemplazo con el respectivo suplente, debiéndose suspender la sesión. d) El quorum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia de al menos dos (2) de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente y los acuerdos se adoptan por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes. 62. Los actos realizados a través del SEACE durante los procedimientos de selección se entienden notificados: a) El mismo día de su publicación b) Al día hábil siguiente de su publicación c) Al día calendario siguiente de su publicación d) A partir de la notificación al correo electrónico 63. Sobre el otorgamiento de la buena pro en un Concurso Público, identifique el enunciado correcto: a) El acto de otorgamiento de la buena pro de los concursos públicos independientemente del objeto de contratación, se realiza en acto público. b) Únicamente en los concursos públicos de consultoría de obras de otorgamiento de la buena pro se realiza en acto público. c) El otorgamiento de la buena pro de los concursos públicos de servicios en general se realiza a través del SEACE. d) El otorgamiento de la buena pro de todos los procedimientos de selección pública y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización. 64. Señale la secuencia correcta, una vez presentadas las ofertas, en una Adjudicación simplificada para la contratación del servicio de limpieza: a) Abrir los sobres que contienen las ofertas, verificar la presentación de los documentos obligatorios, Evaluación, determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, Calificación, Adjudicación. b) Abrir los sobre que contienen las ofertas, verificar la presentación de los documentos obligatorios, determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, Calificación, Evaluación, Adjudicación. c) Abrir los sobre que contienen las ofertas, verificar la presentación de los documentos obligatorios, determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, Evaluación, Calificación, Adjudicación. d) Abrir los sobre que contienen las ofertas, determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, verificar la presentación de los documentos obligatorios, Calificación, Evaluación, Adjudicación. 65. Un postor presenta una Oferta Económica donde consigna: S/. 100, 000.00 (Ciento Cinco Mil con 00/100 soles): a) Se debe considerar que el monto de su oferta es S/. 100,000.00 b) Se debe considerar que el monto de su oferta es S/. 105,000.00 c) Se deberá promediar ambos valores para conocer el monto real de su oferta d) Se debe descalificar su propuesta 66. Si se vence el plazo de diez (10) días hábiles que tiene la entidad para dar respuesta a la solicitud de ampliación de plazo, es corrector afirmar que: a) El contratista deberá considerar que la solicitud ha sido denegada. b) El contratista deberá considerar que la solicitud ha sido aprobado por el plazo solicitado. c) El Entidad tiene un plazo adicional de 5 días hábiles para dar respuesta a la solicitud d) El contratista deberá interponer el respectivo recurso de apelación ante la instancia competente (Entidad o Tribunal de Contrataciones). 67. Cual (es) no corresponde a un Principio (s) que rigen las contrataciones del Estado: a) Principio de Moralidad y equidad b) Principio de Eficiencia y Transparencia. c) Principio de Eficiencia y eficacia, Sostenibilidad ambiental y social d) a) y b) no corresponden. 68. Respecto a la participación en Consorcio en las contrataciones del Estado, señale la alternativa correcta: a) Las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto, pueda individualizarse la responsabilidad.

b) Los documentos del procedimiento de selección podrán establecer un número máximo de consorciados, en función a la naturaleza de la prestación. c) El contrato de consorcio debe contar con firma legalizada d) Todas con correctas.

69. Respecto al plazo de consentimiento del otorgamiento de la buena pro, señale la respuesta correcta: a) Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. b) En el caso de subasta inversa electrónica, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de dicho otorgamiento. c) En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento d) Todas son correctas. 70. Respecto a la subsanación de ofertas, marque la respuesta incorrecta: a) En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. b) En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. c) La normativa de contratación pública permite la subsanación de la legalización de la promesa formal de consorcio y de la firma del personal clave propuesto. Siendo que la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles d) Ninguna es incorrecta.